唐山漢沽風電一期175MW項目風機平臺及道路工程專業(yè)分包標段詢比采購公告

（采購編號： PC-0128-26J5-FP0076）

1.采購條件

******有限公司已成交唐山漢沽風電一期175MW項目******有限公司，資金已落實。其中唐山漢沽風電一期175MW項目包含的風機平臺及道路工程標段已得到業(yè)主認可，具備采購條件，******有限公司作為采購人，現(xiàn)對該項目進行公開采購,凡具備承擔本項目的資質(zhì)條件、能力和信譽且有意響應的企業(yè)法人，均可向采購人獲取唐山漢沽風電一期175MW項目風機平臺及道路工程采購文件參與本項目風機平臺及道路工程標段采購。

2.項目概況與采購范圍

2.1 建設地點:河北省唐山市漢沽管理區(qū)。

2.2 工程概況及標段概況

2.2.1項目概況：唐山漢沽風電一期175MW項目(項目核準名稱:漢沽管理區(qū)福合新能源公司35萬千瓦風電項目(保障性)，批復容量為17.5萬千瓦風電)，位于河北省唐山市漢沽管理區(qū)，場區(qū)中心距離唐山市區(qū)約30km，場區(qū)緊鄰G25長深高速，交通條件便利。擬建場區(qū)為濱海平原，地形平坦，地質(zhì)抗震烈度V度。項目裝機容量175M，擬安裝28臺單機容量6.25MW風電機組，輪轂高度為160m(混凝土塔筒 鋼塔筒)，配套新建一座220kV升壓站，并配置35MW/70MWh磷酸鐵鋰電池儲能。

2.2.2標段劃分：1個標段。

2.3 工期要求

計劃開工日期為2026年4******有限公司）發(fā)出的開工通知為準，且滿足業(yè)主要求工期（與主合同工期一致）。

2.4 質(zhì)量要求

依據(jù)國家及地方相關法律法規(guī)、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》（GB50300-2013）、建筑工程各專業(yè)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范及主合同文件中所有業(yè)主之其他相關工程質(zhì)量規(guī)定，并須在存有任何標準不一致時按較高標準的要求執(zhí)行，工程質(zhì)量一次驗收合格。

2.5 采購范圍

1、風機平臺工程：28個機位場地平整、清表，具體工作內(nèi)容包括（但不限于）地面清表、土石方開挖、土石方回填、余土外運；

2、場內(nèi)道路工程：具體工作內(nèi)容包括（但不限于）：清表、路基壓實、路基填筑、道路及邊坡防護設施、標志牌制作安裝、涵管采購安裝、道路排水設施、安全及防護設施的修筑；本工程開工至主體工程全面竣工期間，對道路進行維護整修，確保施工及設備運輸車輛正常通行。維護期間無論是大件運輸單位、其他單位等正常施工對道路造成的損壞，乙方都應立即修復，保證道路暢通，滿足施工車輛和大件設備的運輸。

3、風機、箱變基礎工程：具體工作內(nèi)容包括（但不限于）：基礎土石方開挖及回填、基坑降水、沉降觀測、錨栓制作安裝、二次灌漿、基礎養(yǎng)護、鋼材加工機械及臨時租地、圍欄等。

4、墊層混凝土澆筑、鋼筋制作安裝、基礎混凝土澆筑及基礎模板租賃制作拆裝運輸?shù)裙ぷ鲀?nèi)容不包含在本標段施工范圍內(nèi)，但基礎施工所需鋼筋的二次倒運費用含在本標段施工范圍，承包人必須嚴格按照發(fā)包人要求進行施工，若因施工質(zhì)量、進度等承包人原因引起的其他標段對發(fā)包人的索賠由承包人承擔。

?

3.響應人資格要求

?

3.1企業(yè)要求

3.1.1企業(yè)資質(zhì)要求：響應人必須具有中華人民共和國獨立法人資格、增值稅一般納稅人資格，并具有建筑工程施工總承包二級及以上或電力工程施工總承包二級及以上資質(zhì)。

3.1.2企業(yè)資產(chǎn)（財務要求）：/。

3.1.3 企業(yè)主要人員要求：人員調(diào)配充足、結構合理、滿足施工進度需要。

3.1.4 企業(yè)工程業(yè)績要求：近五年內(nèi)至少具有1個已完成或正在施工的風電項目工程施工業(yè)績（需提供合同、完工證明文件），且近一年無勞務合同糾紛。

3.1.5 企業(yè)資信要求：

（1******銀行資信和商業(yè)信譽,沒有處于被責令停業(yè)，財產(chǎn)被接管、凍結及破產(chǎn)狀態(tài)；

（2）響應人在近3年無違法、違紀事件、無質(zhì)量和安全生產(chǎn)責任事故等發(fā)生；

（3）串標或其他違法行為廢標的不允許再次參與響應；

（4******法院在“信用中國”網(wǎng)站（******,gov.cn）或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單；財務賬戶以 及主要資產(chǎn)未被凍結、未被查封的(查詢網(wǎng)址：******/)；

（5******法院列為被執(zhí)行人（查詢網(wǎng)址：******/zhixing/），且不能提供已經(jīng)履行完畢相應生效判決確定的義務的；******法院列為被執(zhí)行人（查詢網(wǎng)址：******/zhixing/），采購人認為可能影響本采購項目執(zhí)行且不能提供已經(jīng)履行完畢相 應生效判決確定的義務的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采購不接受聯(lián)合體響應。

4.采購文件的獲取

4.1凡滿足本公告規(guī)定的投標人資格要求并有意參加投標者，請于 2026 年 4 月 17 日 17 時??? 00分前（北京時間) 通過“ 中國電建采購采購數(shù)智化平臺 ”（******）獲取采購文件。投標人可在登錄系統(tǒng)后，點擊左側“CA 辦理”菜單，掃碼下載“中招互聯(lián)”在線辦理移動證書。

（1）已注冊的供應商：明確投標標段，下載采購文件；

（2）未注冊的供應商：登錄“中國電建陽光采購網(wǎng)”（******）右側快捷入口-切換“新版登錄”-“供應商登錄”進行投標人注冊，完成注冊后，明確投標標段，下載采購文件；

（3）登錄中國電建陽光采購網(wǎng)首頁-服務中心，可下載《中國電建采購采購數(shù)智化平臺操作手冊_供應商管理手冊（供應商端）》、《中國電建采購采購數(shù)智化平臺操作手冊_供應商投標操作手冊》。

4.2 本次采購不提供紙質(zhì)版采購文件，本次采購項目不收取標書費。

5.響應文件的遞交

5.1響應文件遞交的截止時間(投標截止時間，下同)為 2026 年? 4 ?月? 20?? 日? 14? 時? 30? 分分，響應人應在截止時間前通過中國電建采購采購數(shù)智化平臺遞交電子響應文件。

投標工具下載：中國電建陽光采購網(wǎng)（******）門戶服務-下載中心-中國電建采購采購平臺投標管家。

6.開標時間、地點、方式

6.1開標時間： 2026 年? 4 ?月?? 20? 日?? 14?? 時? 30? 分，地點為:江西省南昌市青山湖區(qū)廣州路 2088 ******有限公司。

6.2本次采購將通過中國電建采購采購數(shù)智化平臺全程在線開展，電子響應文件的加密、提交等流程須各響應人在線進行操作。

6.3響應人須提前辦理數(shù)字證書用于在線響應。響應人登錄中國電建采購采購數(shù)智化平臺后，點擊左側“CA 辦理”菜單，掃碼下載“中招互聯(lián)”在線辦理移動證書制作電子響應文件，并嚴格按照要求進行在線制作，因操作流程失誤造成的響應失敗，將由響應人自行承擔后果。

6.4各響應人須登陸中國電建采購采購數(shù)智化平臺使用數(shù)字證書進行電子響應文件的編制、加密和在線投遞。請各響應人充分考慮文件大小、網(wǎng)絡速度的影響并預留充足的時間，逾期將無法提交（電子響應文件的在線投遞建議至少提前 12 小時完成）。

6.5響應文件的開啟通過中國電建采購采購數(shù)智化平臺開標工具全流程遠程在線開啟。

6.6響應截止時間及遞交地點如有變動，響應人將及時通過中國電建采購采購數(shù)智化平臺通知所有已獲取響應文件的響應人。

6.7中國電建采購采購數(shù)智化平臺使用問題可咨詢平臺客服。咨詢?nèi)肟冢壕W(wǎng)站首頁-服務中心-“登錄系統(tǒng)，聯(lián)系您的專屬業(yè)務顧問”。

7.發(fā)布公告的媒介

本次采購公告在中國電建陽光采購網(wǎng)（******/）上發(fā)布。

8.成交人數(shù)量：

成交人數(shù)量：1人。

9.聯(lián)系方式

******有限公司

地??? 址：江西省南昌市青山湖區(qū)廣州路 2088 ******有限公司

聯(lián) 系 人：劉程誠

電??? 話：******

電子郵件：******

10.監(jiān)督機構

******辦公室（監(jiān)標）

監(jiān)標人員：桂林芳

監(jiān)督電話：0791-******

11.提出異議的渠道和方式

11.1 對以上文件內(nèi)容有異議的響應人，請在公告發(fā)布期內(nèi)通過本公告公布的聯(lián)系方式向采購人提出反饋意見。逾期將不再受理。

11.2 異議須有明確的請求和必要的證明材料，且須實名形式并加蓋單位公章。

******有限公司

2026年4月12日

?